Δημόσια έργα. ΑΕΙ. Καταβολή σε ΑΕ, ανάδοχο δημοσίου έργου, ποσού που αντιστοιχεί στην ανεξόφλητη αξία του εγκεκριμένου 17ου Λογαριασμού του έργου και αφορά τόκους υπερημερίας λόγω καθυστέρησης εξόφλησης προηγούμενων λογαριασμών. Η παραγραφή στο εν λόγω δημόσιο έργο αρχίζει από την οριστική παραλαβή του έργου. Κατά το χρόνο άσκησης της κρινόμενης αγωγής, δεν είχε παρέλθει ο χρόνος της επικαλούμενης πενταετούς παραγραφής. Σε κάθε περίπτωση, το αιτούμενο ποσό προέρχεται από λογαριασμό εγκεκριμένο αρμοδίως και, ως εκ τούτου, ανακύπτει υποχρέωση του κυρίου του έργου προς πληρωμή του. Η διάταξη του αρ.17 του ν.2145/93 [μη έκδοση απόφασης αν δεν προσκομιστεί η οικεία πράξη του αρμόδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή σχετική βεβαίωση του γραμματέα του] πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρώς καταργηθείσα από το αρ.285§1 του ΚΔΔ. Δεν προκύπτει ότι η μη εμπρόθεσμη εξόφληση του ένδικου λογαριασμού οφείλεται σε υπαιτιότητα της ενάγουσας. Συντρέχουν οι, κατ’ αρ.296 ΑΚ, προϋποθέσεις για τον ανατοκισμό των αιτούμενων τόκων υπερημερίας. Έναρξη της τοκογονίας από την επίδοση της αγωγής. Εφαρμοστέο επιτόκιο αυτό της §4 του αρ.4 του π.δ.166/03. Δέχεται μερικά την αγωγή.